零星工程款合同(零星工程合同范本)

在线问法 时间: 2023.12.22
847
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):__________________年____月____日 _________年____月____日家庭零星工程合同2建设单位(甲方):承包单位(乙方):根据《中华人民共和国合同法》和《建筑装修工程承包合同条例》有关规定,为了确保工程质量,明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

家庭零星工程合同

随着人们法律意识的建立,合同出现的次数越来越多,它也是减少和防止发生争议的重要措施。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是我整理的家庭零星工程合同范本(精选6篇),希望对大家有所帮助。

家庭零星工程合同1

甲方:(发包方)

乙方:(承包方)

经协商,甲乙双方就盐山县星华电力有限公司零星工程维修承揽施工事宜达成如下协议:

一、工程概况

1、承包范围:甲方指定的各项零星工程。

2、承包方式:包工包料

3、使用材料:由乙方自行选定,但必须保证质量。

4、工程内容:

(1)拆装空调

(2)室内保洁

(3)外墙防水

(4)暖气维修

(5)维修车库门

(6)更换LED灯

(7)更衣柜人工费

二、双方义务

(一)甲方

1、做好施工前准备工作,确保乙方能按时进场施工。

2、保证乙方施工用水、用电等条件。

3、协助乙方维持现场秩序,及时处理各种问题。

4、在施工过程中,施工若有变更,应提前合理时间通知乙方做好相应的准备,负责随时检查督促工作进度和质量。

(二)乙方

1、开工前应通知甲方,以便甲方派人进行监督。

2、施工产生的垃圾乙方必须及时进行清扫处理,保证施工现场的卫生整洁、干净。

3、乙方负责人要保证好施工人员的防火、防盗、防意外事故等安全保障工作,发生相关损害的,由乙方自主承担责任。

三、工程验收

施工完毕后,由甲方进行质量验收,乙方应予配合。

四、工程价格及结算方法

1、总工程量:按实际签证工程时计算。

2、工程定价:以签证协商价为准。

3、总金额:单价×总施工数目(最后以实际完成工程量结算)。

4、结算方法:工程完毕后,经双方确认,按实际价格由乙方开具发票后,由甲方将施工款打到乙方指定的账户上。

五、保修

发生质量问题时,乙方应当及时、有效、充分地履行维修义务。甲方不承担材料、工钱、交通、食宿等任何费用。本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。

六、本合同一式两份,甲、方双方各执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

家庭零星工程合同2

建设单位(甲方):

承包单位(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑装修工程承包合同条例》有关规定,为了确保工程质量,明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

第一条:工程概况

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程范围:

四、承包方式:

五、工程造价:本合同工程造价为人民

第二条:工程工期

经双方协商,参照工程定额,本工程20xx年五月五日开工,20xx年六月二十日竣工。

第三条:物资供应

一、所有建设材料由乙方自行采购。但是所有采购的各项材料,必须符合甲方的要求,达到预算书规定的质量,必须有出厂合格证,进场时须经甲方验收签字,如无合格证明,则甲方有权拒绝使用。

二、凡应附有合格证明的材料,在进场时必须验证合格后方可使用。

第四条:工程拨款和结算

一、本工程结算按下列方式办理

1、合同价。

2、增加项目经甲乙双方现场代表鉴定,并经甲方法人代表及负责人确认后,按双方协定价格结算,纳入工程总造价之内。减少项目经核算后从决算中扣除。变更项目涉及到经费时经双方协定价格结算。

二、工程进度拨款

1、工程验收合格后,甲方一次性付完工程款。

2、工程决算时,未经甲方验收签字,或验收不合格的项目所涉及到经费全部扣除。

3、乙方申请工程款时要以书面报告形式申请,经甲方相关人员审核、审批后,方可支付。

第五条:施工与设计变更

所有设计变更须经甲方确认,由甲乙双方签证后,方可施工,未经甲方同意,施工单位擅自施工部分,甲方不予结算。

第六条:竣工验收与保修

一、单位工程竣工验收前,乙方应提前两天通知甲方验收,甲方如不按期参加时,可延期验收,验收合格须承认竣工日期;验收不合格时,乙方应采取措施进行补救,择日重新验收,竣工日期以验收合格时间为准。

二、工程竣工验收后,工程质量保修一年。

第七条:经济责任

一、施工中发生的安全、质量等事故由乙方负责。

二、施工中由乙方原因造成停工、返工、材料和机械倒运等损失,由乙方负责。

三、施工中由甲方原因造成损失的,甲乙双方本着协商合作原则,合理解决。

第八条:附则

一、本合同一式贰份。

二、合同自双方签字盖章后生效。

三、合同未尽事宜,甲乙双方可视情况签订补充协议。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

家庭零星工程合同3

承租方(以下简称甲方):__________________

出租方(以下简称乙方):__________________

甲方因工作需要,向乙方临时租用施工设备。为明确双方权利和义务,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则,经双方协商一致,特签订本合同。

第一条租赁设备名称及型号

1、设备按日租赁,每日按8小时计算

(1)轮式起重机租金:__________________

50t:__________________元/日(包括司机油费)。

25t:__________________元/日(包括司机油费)。

20t:__________________元/日(包括司机油费)。

16t:__________________元/日(包括司机油费)。

8 t:__________________元/日(包括司机油费)。

(2)货车租金:__________________

四桥板车:_____________________________元/日(包括司机油费)

双桥板车:_____________________________元/日(包括司机油费)

第二条租赁时间

本协议签订日期________年________月________日至________年________月________日。

第三条台班计算和付款方法

1、结算方式:__________________按月计算,每月月底付清当月款项。

2、乙方在办理租赁费用结算手续的同时开具正式发票,甲方以转账形式向乙方支付吊车租赁款。

3、若甲方需要加班,则加班时间另计。

第四条双方的权利与义务

1、乙方负责吊车的日常维修保养。

2、乙方仅向甲方提供吊车及司机。

3、甲方负责所吊设备自身结构及强度的安全。

4、甲方负责现场的`平整及道路畅通。

5、甲方协助乙方办理有关出厂手续。

第五条其他

1、施工过程中万一出现意外情况,应保留现场,分清责任,由责任者承担双方的损失。

2、如遇不可抗力造成的损失,双方各自承担。

3、本协议一式两份,双方各执一份。

4、本协议自签订之日起生效。

本合同未尽事宜,一律按《中华人民共和国民法典》有关规定,经双方沟通协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

甲方:__________________乙方:__________________

法定代表:__________________法定代表:__________________

委托代理人:__________________委托代理人:__________________

________年________月________日

家庭零星工程合同4

甲方:XX公司

乙方:XX公司

经甲、乙双方协商订立如下日常维修合同

一、 甲方拟对XX维修,维修费用为5000元。

二、 乙方接甲方通知及相关要求施工,所用维修材料自备。

三、 乙方应按时保质保量完成施工任务。

四、 甲方对达不到质量要求的工程可拒绝验收。

五、 乙方必须遵守诚实经营对用户负责的宗旨,对维修项目要确保质量合格,价格合理。

六、 乙方维修款项必须由甲方负责人验收签字后,才可结算。

七、 结算时间由甲方与乙方协商,乙方必须提供合法的税务发票,否则甲方拒绝付款。

八、 本合同的未尽事宜经甲、乙双方另外协商。

九、 本合同经甲、乙双发代表签字之日起生效。

十、 本合同一式两份,各执一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

家庭零星工程合同5

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

第一条 工程概况

甲、乙双方在平等、自愿基础上协商一致,就乙方承包甲方发包的贵宾厅制作工程(以下简称工程)达成如下协议:

1.1 工程地点:( )

1.2 制作内容:( )

1.3 工程承包方式,双方商定采取下列第( )种承包方式。

(1)乙方包工、包全部材料

(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料(甲方提供装饰装修材料明细表,乙方提供装饰装修材料明细表);

(3)乙方包工、甲方提供全部材料(见甲方提供装饰装修材料明细表)。

1.4 工程限( )天。

开工时间( )

竣工时间( )

1.5合同价款:本合同工程造价为(人民币)( )元, 金额大写:( )

第二条 双方工作

2.1甲方在施工期间应负责提供:乙方进场组装,调试等方面的相关手续和便利条件。

2.2乙方在施工过程中尽心尽责,不得破坏甲方的其它设施,否则因此造成的损失由乙方负责。

第三条 工程变更

工程项目及做法如需变更,双方应协商一致,由甲方代表与乙签定书面变更单,支付增减项目价差后再施工,同时调整相关工程费用及工期。凡甲方私自与乙方工人商定更改施工内容所引起的一切后果甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。

第四条 安全生产和防火

4.1 乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范,主要包括电气线路、管道、自来水和其它线路管道畅通、合格。

4.2 乙方在施工期内应严格遵守《建筑安装工人安全技术规范》和《建筑安装工人安全操作规范》,注意施工安全。

4.3 由于乙方在制作施工工程图或施工生产过程中或在甲方使用过程中因乙方违反有关安全操作规程,消防条例及其他工程制作质量原因,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第五条 工程价款支付方式

1、 合同生效后,甲方按如下的约定向乙方支付工程款;

(1) 在乙方安装验收合格3日内,甲方向乙方支付工程款;

(2) 乙方承诺质保期为一年。

第六条 附 则

6.1 本合同经甲方、乙双方签后生效。

6.2 本合同签定后工程不得转包。

6.3 甲、乙双方直接签定合同的,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

家庭零星工程合同6

甲方:(身份证号码:)

乙方:(以下简称乙方)

甲乙双方本着平等互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则,就通辽市开鲁县xx项目,经双方商讨达成以下条件及承诺并签订本协议:

一、甲方义务与责任

1、本着对通辽市开鲁县xx项目的人脉及项目充分了解,为乙方提供真实的信息,协助乙方对通辽市开鲁县xx项目的合同签订给予配合把关。

2、确保项目的真实性,并协调业主与乙方签订项目的施工合同。

二、乙方义务与责任

1、乙方积极配合甲方跟踪业主对此项目的进度动向。

2、本着甲方对xx工程发包了解及拿到施工承包权的信任及信心,为甲方负责提供真实有效的资料及施工中资金和施工实力,劳动酬金及支付方式。指定甲方为唯一协调负责人,不能指定第三方(指另外的接洽人)为协调负责人。

三、报酬支付

1、在甲方帮助乙方取得这一项xx工程施工承包权后,乙方向甲方支付劳动报酬总工程费6 %。

2、本项目施工合同签订后三天内,甲方所得报酬由乙方一次性支付给甲方。

四、违约责任

(一)甲方违约责任

1、本合同签订后,在乙方未违约的情况下,甲方不得以本项目)(以下简称甲方

再接受任何的第三方服务(承建商)。

2、本协议签订后,若甲方就此项目给予另外的施工队伍施工,视甲方违约赔偿乙方违约金5万元。

3、若乙方拒绝配合甲方的工作,甲方有权另行寻求其他合作者。

(二)乙方违约责任

1、在本合同签订后,乙方越过甲方与中介方完成交易(包括直接或间接),视为甲方完成工作,乙方需支付甲方本合同的第三条的

第1款所约定的劳务报酬,甲方对该劳务报酬有无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。

2、本协议签订后,若乙方就此项目与第三方(另外的接洽人)接洽,视乙方违约赔偿甲方违约金50万元。

五、保密

在本次服务项目中,甲、乙双方对知悉的对方的任何商业秘密及个人隐私负有永久保密义务,未经许可不得擅自披露或使用。

本合同一式三份,甲、乙双方、见证人各执一份。

如甲方提出的协议合同乙方没有意见,双方签字当日生效。

甲方:

见证人:

乙方:

一、工程概况

工程名称:

私人住宅。

工程地点:

合作社,甲方原有住宅院内。

工程内容:设计图以内的所有建筑工程。

建筑面积:共148、8平方米。

二、工程承包范围承包范围:包工不包料。

三、合同工期开工日期:年xx月xx日(农历xx月初一)。 竣工日期:年xx月xx日(农历xx月初六)。 合同工期总日历天数102天。

四、合同价款工价为每平方米180元,建筑总面积148、8平方米,合同总价款为人民币26780元。 付款方式:由甲方分四次付清合同总价款。

第一次在基础工程完工后由甲方付给乙方合同总价款的30%,即8000元;

第二次在主体工程完工后,由甲方付给乙方合同总价款的30%,即8000元;

第三次在工程全面竣工后由甲方付给乙方合同总价款的30%,即8000元;剩余10%(即2780元)作为质量保证金,在工程交工xxxx年后如无重大质量问题,由甲方全部付给乙方。

五、质量标准工程质量标准:按图施工,确保工程质量。

六、甲乙双方的权利及义务

1、甲方的权利及义务:

(1)甲方应向乙方提供“三通一平”。

(2)按期付款。

(3)及时向乙方提供所需要的各种材料。

(4)在工程开工前向乙方提供设计图纸2套。

(5)在施工过程中,如发现存在质量问题或私自变更设计图纸的现象,甲方有权要求乙方返工。

2、乙方的权利及义务:

(1)按图施工。在施工过程中如需对原设计作出更改,需经甲方同意后方可修改。

(2)保证工程质量。

(3)保证工期,按时交工。

(4)在施工过程中,需要哪些材料,乙方应提前2—3天告知甲方,以便及时购置。乙方应本着节约的原则,不得浪费材料。

(5)在每一项分项工程完工后,乙方应征得甲方验收同意后方可进行下一道工序。

(6)乙方应重视安全生产,一切安全责任均由乙方自行承担。

七、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。

八、本合同自甲乙双方签字之日起生效。

九、本合同一式二份,甲乙双方各持一份。

甲方:

乙方:法定代表人

发包方(甲方):

承包方(乙方):

按照《中华人民共和国合同法》和建设部《建筑装饰修管理条例规定》结合本工程具体情况,双方达成如下协义

第一条工程概况

1、工程名称

2、工程地点

3、工期工作日

本工程自x年x月x日开工,于x年x月x日竣工

第二条承包项目

1、2个衣柜:(其中推拉门限240/平方)

2、鞋柜

3、厨房隔断

4、厨柜门、一面吊顶

5、厨房卫生间PVC扣顶

6、电视柜、电视背景墙

7、客厅、餐厅局部吊顶

8、全屋双飞粉、墙漆

注:所用材料①夹心板为帝森元福E1级

②九厘板(帝森元福E1级)

③石膏板(泰山五星)

④油漆(鸿昌牌)

⑤墙漆(鸿昌牌大桶)

第三条关于工期约定

1、因甲方原因未按约定完成工作,影响工期:工期顺延。

2、因乙方原因未按约定完成施工,按延误工期50/天计算赔偿。

3、因施工变更,停电及不可抗力因素影响已致停工累记8小时按一天工期相应顺延。

第四条付款方式及诀算

1、乙方木工材料进场时付xxxx元。

2、乙方要木工工程进度一半时付。

3、乙方木工完工,油漆进场付。

4、双飞粉进场付xxxx元。

5、竣工验收完工后三个工作日内甲方向乙方付合总金额及余款

第五条违约责任

1、合同生效后任何一方解除合同应及时通知对方办理合同中止协义,并向对方支付工程预算总价的10%违约金。

第六条其他条款

1、工程施工中甲方需修改方案增加项目,必须提前三天或项目未下料前与乙方联系,经双方同意后乙方予以安排施工,增加项目的金额在油漆之前付清。

2、工程合同生效后甲、乙双方均不得借故减少合同装修项目。如遇特殊情况双方必须同意认可。违约方承担变更项目300元作为损失赔偿给对方。

3、本工程完工验收前三日由乙方能知甲方按时给收,不得借故拖延。因不能按时验收,超过约定时间,则本工程视为合格双方不再验收

4、本合同一式二份与合同正本具有同等效力,双方签字之日起生效。

甲方签名:

电话手机:

x年x月x日

乙方签名:

电话手机:

x年x月x日

零星工程承包协议的合同是什么?

零星工程承包协议的合同是什么 零星 工程施工合同 发 包 方:          (以下简称甲方) 住 址: 法定代表人: 承 包 方:        (以下简称乙方) 住 址: 法定代表人: 依照《中华人民共和国 民法典 》、《中华人民共和国 建筑法 》及其他有关法律、行政 法规 、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商一致,订立本合同。 第一条 工程概况 (一)工程名称: ; (二)工程地点: ; (三)工程内容: ; (四)资金来源: ; (五)工程立项批准文号: 。 第二条 工程承包范围 承包范围为以下第 种。 1.工程实行招 投标 的,本合同的签订主体就是中标主体,工程范围就是招投标文件上要求的范围,如果对方在初次、二次设计图及设计图修改变更等过程中省减的项目以及未施工的项目,应当在结算时作相应的扣减。 2.工程未实行招投标的,承包范围为 。 (二)承包方式: ; 第三条 质量标准 工程质量标准: 第四条 工程期限 (一)开工日期: 年 月 日 竣工日期: 年 月 日 合同工期总日历天数: 天。 (二)甲方要求比合同约定的工期提前竣工的,应征得乙方同意,如果乙方能够做到的,不应拒绝。 (三)因甲方原因或非乙方原因导致不能按期完工的,工期相应的顺延。 (四)因乙方原因不能按期开工或中途无故停工的,工期不顺延。由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方自行承担。 (五)因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响的,工期相应顺延。 第五条 工程价款 (一)本合同初步预算总价款 元。未实行合同包干价的,最终价款由贵州水城矿业 股份有限公司 工程结算部门根据最新相关文件的规定对实际施工的工程量进行结算。 (二)总价包干合同不作价款调整,但如遇下列情况,合同总价款应作相应调整,按照第五条第(一)项规定进行结算。 1.设计发生变更; 2.在施工中增加或减少了工程项目。 (三)合同外工程必须由甲乙双方另行签订书面协议进行确定,未经事先书面确认的,甲乙双方一律不予认可。 第六条 工程质量验收 乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方的监督检查。乙方应在工程竣工后15日之内及时通知甲方进行质量验收,质量验收必须达到合格标准。对不合格的工程,乙方应按规范的要求,承担返修工作及费用直到合格为止。 零星工程的 施工合同 需要自己进行一定的了解,否则自己的利益维护就会出现问题,在实际生活中,工程建设极具风险性,一旦建设方资金链供应不足,就会导致自己的问题频发,更为关键的就是如果其中一方跑路,那么自己的日子就会是煎熬。

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。【在线反馈】
一审裁定不满意,还能上诉吗?在面对一审裁定时,许多当事人可能会对其结果感到不满意。那么,一审裁定不满意,还能上诉吗?本文将围绕这一问题展开讨论,分析一审裁定的法律效力及上诉的途径和程序,并通过真实案例还原一审裁定不满意后上诉的流程和 ...

北京交通律师24小时咨询

11-03 11:41

工程在竣工验收之前发包人已经投入使用,能否以工程未经过竣工验收拒付工程款?

不能。建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。 法律依据:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第九条 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下 ...
2023-11-22 17:00

工程款延后怎么加入合同

交通事故
352热度
本文将对交通事故九级伤残赔偿标准2023多少钱大概,车祸九级伤残赔偿标准2023进行分析。根据《中华人民共和国交通事故责任强制保险条例》,2023年,对于九级伤残的受害者,保险公司应当为受害者的医疗费用、丧葬费用、死亡补偿金以及其他损失承担相 ...

北京交通律师24小时咨询

11-22 14:01

承包人超越资质等级签订建设工程施工合同,竣工验收前取得相应资质等级的,合同是否有效?

有效。 法律依据:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第四条 承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同,在建设工程竣工前取得相应资质等级,当事人请求按照无效合同处理的,人民法院不予支持。
2023-11-22 16:28
你知道一审裁定之后可以上诉吗在中国的法律体系中,一审裁定是指法院对案件进行初次审理后作出的裁决。对于一审裁定,当事人有权提起上诉,以寻求更高级别的法院进行二审。本文将围绕一审裁定及上诉的相关问题展开讨论。一、一审裁定的法律效力一审 ...

北京交通律师24小时咨询

11-03 11:39

工程在竣工验收之前发包人擅自投入使用,能否以使用部分工程质量不符合合同约定为由向承包人主张权利?

不能,但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。 法律依据:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十四条 建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分 ...
2023-11-23 16:59

合同有瑕疵还生效吗

合同有瑕疵还生效。合同有瑕疵并不会影响合同的效力,在合同当事人符合主体要件、合同意思表示真实、合同内容不违反法律法规以及不违背公序良俗的情况下,合同可以依法成立并生效。当合同有瑕疵时,双方当事人可以协商后对有瑕疵的内容进行变更,或 ...
2024-01-03 16:01

挂靠工程款合同诈骗

交通事故
64热度

贷款合同和借款合同一样吗

贷款合同和借款合同不一样。贷款合同是指以金融机构为贷款人,接受借款人的申请向借款人提供贷款,由借款人到期返还本金并支付贷款利息的协议。而借款合同是当事人约定一方将一定种类和数额的货币所有权移转给另一方当事人,另一方于一定期限内返还 ...
2024-01-03 16:01

伪造合同骗取政府工程款(伪造合同骗取政府补偿属于什么罪)

伪造合同罪的立案标准根据查询找法网得知,伪造合同罪立案标准的规定是:自然人或者对单位以非法占有为目的,以虚构的单位或者冒用他人名义或以伪造的票据等作担保签订合同,伪造身份签订虚假合同,骗取对方财物数额在二万元以上的,应予立案追诉, ...
工程
190热度

建设施工合同被认定无效,承包人是否可以向发包人主张工程款?

可以。发包人应参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。 法律依据:《民法典》第一百五十七条 民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。 ...
2023-11-22 17:00

工程款合同(工程款合同范本)

2. 案例二:工程款付款争议C公司与D公司签订了一份机械设备安装工程合同,约定D公司将C公司提供的设备安装到指定地点,二、工程款合同款项的编写1. 工程款的范围和方式工程款的范围和方式应当在合同中规定,双方需要在合同中明确确定每一个工程款的 ...
法律
1023热度

合同主体变更会不会构成违约

合同主体变更会构成违约。根据法律规定,合同一方当事人未经另一方当事人同意擅自将权利义务转移给第三人的,属于违约行为。但如果合同主体只是变更了名称、姓名等信息,不会构成违约。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第五百四十六条 债权人 ...
2024-01-03 16:10

工装装修合同工程款(工装装修合同电子版)

第六条材料的提供6.1由发包人提供的材料、设备(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续,第二条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供:(1)发包人自行设计 ...
工程
250热度

建设施工合同解除后,承包人能否就其已完成工程主张工程款?

可以,但前提是已完工工程质量合格。 法律依据:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第三十九条 未竣工的建设工程质量合格,承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的,人民法 ...
2023-11-23 16:53

零星工程款合同(零星工程合同范本)

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):__________________年____月____日 _________年____月____日家庭零星工程合同2建设单位(甲方):承包单位(乙方):根据《中华人民共和国合同法》和《建筑 ...
工程
847热度

签订合同时承包人不具备建筑业企业资质,竣工验收时取得建筑业企业资质的,建设工程施工合同是否有效?

无效。 法律依据:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第一条 建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定,认定无效: (一)承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级 ...
2023-11-22 16:39

工程款债权转让合同范本(委托支付工程款合同范本)

债权转让协议书篇1甲方:_________公司乙方:_________公司丙方:_________公司签订时间: 年为妥善解决甲、乙、丙债权债务问题,甲、乙、丙三方经协商,依法达成如下债权转让协议,以资信守:一、甲乙丙三方一致确认:截至本协议签署之日,乙方欠 ...
工程
615热度

仅凭发票能否认定工程款已支付?

不能。建设工程施工合同所涉工程款一般金额较大,且工程款的支付需满足合同约定的条件,因此在实践操作中,付款方通常要求承包方或者施工方先提交应付工程款金额的发票,其后根据发票金额支付相应工程款。因此,仅凭发票难以认定已经支付工程款,付 ...
2023-11-23 16:47

合同权利转让的法律后果

合同权利转让的法律后果: 1、合同当事人全部转让合同权利的,受让人取代转让人成为合同关系当事人,转让人脱离原合同关系; 2、合同当事人部分转让合同权利的,受让人加入合同关系,成为合同的共同当事人,转让人依然存在于该合同关系中。 法律依据 ...
2024-01-03 16:10

个人开工程款合同范本

交通事故
592热度

货款未打在合同指定账户如何处罚

货款未打在合同指定账户的处理方式为合同当事人可以要求给付货款的一方当事人承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。货款未打在合同指定账户的行为属于履行合同义务不符合约定的违约行为,应当承担相应违约责任。 法律依据: 《中华人 ...
2024-01-03 16:10

大额工程款需附合同(大额工程款转给个人)

第四条安全生产1、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤 ...
工程
432热度

挂靠人与被挂靠人间签订的工程承包合同,是否有效?

无效。 注:挂靠是指不具备相应资质的单位或个人,借用符合资质的施工企业的名义承揽工程项目并进行实际施工的行为。法律严格禁止挂靠。 法律依据:《民法典》第七百九十一条 发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、 ...
2023-11-22 16:28

建设工程分包合同无效,工程价款要怎么处理(建设工程分包合同无效,如何结算工程款)

分包合同无效工程款如何结算法律分析:建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持,法律依据:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条 建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验 ...
合同
600热度

发包人未取得建设工程规划许可证等规划审批手续,建设工程施工合同是否有效?

若当事人以发包人未取得建设工程规划许可证等规划审批手续为由,请求确认建设工程施工合同无效的,起诉前发包人仍未取得建设工程规划许可证等规划审批手续,则建设工程施工合同无效。若发包人能够办理审批手续而未办理,并以未办理审批手续为由请求 ...
2023-11-22 16:39

工程款合同纠纷案由

建设工程合同纠纷的案由有工程勘察合同纠纷、工程设计合同纠纷、施工合同纠纷、价款优先受偿权纠纷、分包合同纠纷、监理合同纠纷等,建筑工程合同纠纷的案由有哪些1、建设工程合同纠纷的案由有工程勘察合同纠纷、工程设计合同纠纷、施工合同纠纷、价 ...
合同
235热度

承包人能否就发包人逾期支付工程款利息损失主张优先受偿权?

不能。与发包人订立建设工程施工合同的承包人,可以请求其承建工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。此处的建设工程价款不应包含逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等损失。 法律依据:《民法典》第八百零七条 发包人未按照 ...
2023-11-23 16:47

无效合同工程怎样结算(无效合同的工程款怎样结算)

建设工程施工合同被判定无效后工程验收合格的情况下,如何结算工程价款法律分析:根据法律规定,建设工程施工合同无效,但工程经竣工验收合格,承包人可以要求发包人参照合同约定结算支付工程价款,建设工程承包合同无效如何结算工程款法律分析:建 ...
工程
128热度