承揽合同纠纷起诉状范本(承揽合同诉讼)

承揽合同纠纷起诉状范本怎么写

承揽合同纠纷起诉状范本怎么写？这是很多人都不清楚的问题。在本文中，我们将针对承揽合同纠纷起诉状范本的写作流程、注意事项及范本模板进行详细地介绍。同时，也将分享律师视角的法律常识、案例分析和相关问题解答。希望能够帮助读者更好地理解和应对承揽合同纠纷。

一、承揽合同纠纷起诉状范本概述

当承揽合同发生争议时，如果无法通过友好谈判解决，当事人可以选择向法院提起诉讼。起诉前，起诉方需要准备起诉状，以明确自己的诉讼请求和事实依据。承揽合同纠纷起诉状的模板包括以下要素：

1. 原告及被告信息：包括姓名、住所地、联系方式等；

2. 诉讼请求：包括要求被告做出何种具体行为或承担何种具体责任；

3. 事实和理由：包括承揽合同的具体内容、发生的纠纷事项、当事人的主张及证据等；

4. 陈述：包括当事人对事实的陈述和请求；

5. 列明证据清单并添附证明材料。

下面我们将结合具体案例，分析承揽合同纠纷起诉状范本中各要素的写作要点。

二、律师视角的法律常识

1. 承揽合同的定义与特点

承揽合同是指双方当事人约定，业主委托承包商按照约定的作业方式、工程量、工期、质量标准等条件完成某项工程的合同。承揽合同属于建设工程合同范畴，具有以下特点：

（1） 法定性：承揽合同是法定合同，其成立、履行和解决争议等事项均受到法律约束；

（2） 经济性：承揽合同的目的是完成一定的工程任务，产生一定的经济效益；

（3） 对等性：承揽合同双方地位平等，无一方可凌驾于另一方之上；

（4） 复杂性：承揽合同内容涉及工程量、工期、质量等复杂因素，对合同起草和执行能力要求较高。

2. 承揽合同纠纷的类型

承揽合同纠纷的类型较为多样化，包括但不限于以下几种类型：

（1） 工程质量问题：主要涉及工程的质量标准、验收标准等问题；

（2） 工程进度问题：主要涉及工程的进度安排、预算执行情况等问题；

（3） 工程变更问题：涉及双方是否需要调整工程任务的内容、价格等问题；

（4） 工程索赔问题：主要涉及承包商主张应获得的款项的多少、原因等问题。

3. 承揽合同纠纷的解决方式

承揽合同的纠纷解决方式包括协商、仲裁和诉讼等。其中，协商是最简单最常用的一种方式，可以尽可能快地解决纠纷。仲裁相对于协商而言，可以有权威、有约束力地解决争议，但公证处需收取一定费用。诉讼则需要较多时间、费用和精力，但如果协商和仲裁都无法取得有效解决，法院的判决则具有强制力。

三、案例分析

下面我们结合具体案例分析承揽合同纠纷起诉状范本中各要素的写作要点。

案例：某委托公司与某建筑公司签订了一份合同，约定在6月30日前完成一个建筑项目的施工，项工程金额为100万元，其中建筑公司需要负责施工材料和工资的费用。然而，建筑公司拖延施工期限，委托公司需要另外请其他公司进行施工，导致工程期限延误，经济损失严重。委托公司在无法继续协商的情况下，决定向当地人民法院提起诉讼，要求建筑公司赔偿延误工期的经济损失。

1. 原告及被告信息

原告：某委托公司，住所地为XX市XX区XX街XX号，联系方式为XXXXX；

被告：某建筑公司，住所地为XX市XX区XX街XX号，联系方式为XXXXX。

2. 诉讼请求

原告请求被告按照约定的工程量、工期、质量标准等条件完成某项工程，并赔偿计算所得的经济损失共计XX万元。

3. 事实和理由

原告与被告签订了一份承揽合同，约定在6月30日前完成建筑项目的施工，项工程金额为100万元，其中建筑公司需要负责施工材料和工资的费用。被告拖延施工期限，委托公司需要另外请其他公司进行施工，导致工程期限延误，经济损失严重。原告多次与被告协商解决问题，但被告未能积极配合解决问题，原告已经受到了严重的经济损失。因此，原告认为被告有明显的违约行为，应该承担赔偿责任。

4. 陈述

（此处列出具体陈述）

5. 列明证据清单并添附证明材料

（此处列出具体证据清单）

四、相关问题解答

1. 承揽合同纠纷可以解决哪些问题？

承揽合同纠纷可以解决涉及工程的质量标准、验收标准、进度安排、预算执行情况、任务内容调整、价格等各个方面的问题。

2. 承揽合同纠纷的处理流程是什么？

承揽合同纠纷的处理流程包括协商、仲裁和诉讼等，其中协商是最简单最常用的一种方式。如果协商无效，可以通过仲裁或者诉讼解决争议。

3. 提起诉讼需要哪些材料？

提起诉讼需要起诉状、证据清单及所有证明材料。建议当事人在起诉前咨询专业律师或法律服务机构，以避免漏掉重要材料。

范本：

承揽合同纠纷起诉状

原告：XXX

被告：XXX

原告（甲方）住所：XXX

联系方式：XXX

被告（乙方）住所：XXX

联系方式：XXX

原告起诉被告承包合同纠纷一案，向贵庭提出如下诉讼请求：

一、要求被告在判决生效之日起5日内，向原告支付代表现金的XX万元及（或）承诺进行其他补偿的责任。

二、本案的诉讼费用由被告承担。

事实和理由：

一、事实：

1、2017年X月X日，原告与被告签订了一份承揽合同，约定被告应承担XX工程的土建设计、施工与验收等全部工作，工程合同的总估价为XXX万元。

2、自2017年X月X日后，双方开始按照工程合同约定进行勘察、设计、施工和验收等相关工作。

3、但是，被告在201X年XX月XX日后违反合同约定未能完成XX项目的设计和施工任务，严重影响了工程质量和完工进度，使项目无法完成。原告多次与被告沟通，均未能解决问题。

4、原告在充分协商而无法达成协议后，已于202X年X月X日向被告发出了XX通知书，要求被告在XX时间内完成工作任务，但被告仍未按要求履行合同义务。

二、理由：

被告的行为违反了承揽合同约定，给原告造成了实际损失，原告按照承揽合同的相关条款行事，但被告故意违反约定。故要求被告赔偿经济损失等各项损失。

证据：

1、承揽合同。

2、通知书等书面证据。

3、证人证言、现场勘查笔录等其他证据。

陈述：

1、原告是正当合法的工程业主。

2、被告是承包商，对工程设计、施工和验收等负有法定义务和实际义务。

3、被告未能履行合同约定的工作内容，导致工程质量问题、完工期限延长等严重后果，责任在于被告。

4、原告在充分协商而无法达成协议后，已向被告发出XX通知书，被告仍未按要求履行合同义务。

5、原告要求被告按承揽合同约定的工程内容和期限等要求履行合同义务，并赔偿因被告的违约行为而产生的各项损失。

法律代表人（或原告）

****年**月**日

承揽合同纠纷起诉状范本图片

承揽合同纠纷起诉状是指在承揽合同发生纠纷时，申请人向法院提起诉讼的一种法律文书。承揽合同是一种常见的商业合同，涉及到许多法律问题和风险。如果合同的一方未能遵守合同条款，就可能引发严重的纠纷。本文将从律师视角介绍承揽合同纠纷的法律常识、案例分析和相关问题解答。

一、法律常识

1. 承揽合同的定义和特点

承揽合同是指双方约定，承揽人按照委托人的要求进行生产、加工或者服务的合同。承揽合同的特点是委托人提供原材料或者要求承揽人进行特定的服务，并支付报酬或者价款。承揽合同通常是一种单次性的、双向义务的合同。

2. 承揽合同纠纷的性质和特点

承揽合同纠纷属于民事纠纷，涉及到一方未能履行合同义务所引发的纠纷。承揽合同纠纷的特点是纠纷争议性大、证据复杂。其纠纷焦点包括合同履行进度、质量问题、责任承担等方面。各方当事人需要进行充分地证据准备和法律分析，才能更好地维护自身利益。

二、案例分析

案例 1：A 公司与 B 公司签订加工合同，约定 B 公司负责加工某产品，并在规定时间内完成交货。但是，B 公司未能按照合同要求及时交货，导致 A 公司损失严重。

分析：根据合同法的规定，当事人应当遵守合同的约定，履行各自的义务。在本案中，B 公司未能按照合同约定及时交货，造成了 A 公司的损失。在此情况下，A 公司可以向法院提起诉讼，要求 B 公司承担违约责任，赔偿损失。

案例 2：C 公司向 D 公司承揽某项服务，但是 C 公司在服务过程中发现 D 公司提供的原材料质量不合格。C 公司暂停服务，要求 D 公司更换原材料。然而，D 公司未能及时更换原材料，导致 C 公司无法完成服务。

分析：根据合同法的规定，委托人应当按照合同约定提供原材料，承揽人应当根据要求进行加工或服务，并按时完成合同。在本案中，D 公司未能提供合格的原材料，导致 C 公司无法按时完成服务，严重影响了双方的利益。C 公司可以要求 D 公司承担违约责任，并要求赔偿损失。

三、相关问题解答

1. 如何证明承揽双方之间的约定内容？

承揽合同的约定内容应当是双方当事人达成协议的结果。在诉讼中，需要充分准备证据，证明合同的条款和双方的约定。一般来说，合同条款、书面沟通记录、现场勘验记录、交易账单等都可以作为证据。律师可以辅助申请人进行证据准备，并提供法律意见。

2. 如果承揽合同没有约定违约金，违约方是否需要赔偿损失？

承揽合同的违约责任应当依据合同约定和法律规定来确定。如果合同约定了违约金，按照合同约定执行。如果合同没有约定违约金，应当根据违约情况和损失大小来确定违约方应当承担的民事责任。一般情况下，违约方需要赔偿对方因其违约而遭受的损失。

3. 如果承揽双方发生争议，如何解决？

如果承揽双方发生争议，应当先尝试通过协商和调解解决。如果不能达成一致意见，可以向仲裁机构或者法院申请解决争议。在选择仲裁机构或者法院时，需要注意选择正规、专业的机构或者法院，以保障自身权益。

经过上述介绍，我们可以看到承揽合同纠纷是一类纠纷争议性大、证据复杂的民事纠纷。在面对承揽合同纠纷时，我们需要了解基本的法律常识，进行合理的纠纷解决系统，并搭配专业律师的法律分析和建议，才能更好地维护自身权益。

承揽合同纠纷起诉状范本下载

承揽合同纠纷起诉状范本下载

在商业合作中，承揽合同是常见的一种形式。承揽合同是指双方签订的一种合同，一方为委托人，另一方为承揽人，委托人要求承揽人按照合同的约定完成特定的工作或提供特定的服务。但是，在商业活动中，承揽合同的履行也不是一帆风顺的，甚至会出现因为服务不达标或过程中出现争执等情况，最终导致纠纷的发生。本篇文章将以承揽合同纠纷起诉状范本下载为主题，从律师的角度出发，为读者介绍承揽合同纠纷的法律常识、案例分析和相关问题解答，以期给读者在纠纷处理中提供帮助。

一、法律常识

1. 承揽合同的主要内容

承揽合同的主要内容应该包括双方的权利和义务、服务内容、费用、履行期限、违约责任等。委托人应该明确自己的服务要求以及履行期限，承揽人则有责任完成约定的服务，并保证服务质量符合约定，同时要求委托人在约定的期限内支付服务费用。如果双方未就某些具体问题达成一致，则应在承揽合同中明确事项的解决方式及各自的义务和责任。

2. 承揽合同的解除

承揽合同在履行过程中，如果由于一方无法继续履行或不能按照约定的内容来履行，根据合同的约定，另一方可以视情况要求修订合同、解除合同或要求赔偿等。合同一旦解除，应该进行协商，如不能协商解决，一方可以向法院提起诉讼。

3. 承揽合同的违约责任

承揽合同的违约责任是指当一方无法达成承揽合同的约定或者未履行完毕时，承揽合同另一方有权要求其承担相应的违约责任，包括赔偿、履行或者解除合同等。

二、案例分析

案例一：A公司与B公司签订了培训服务的承揽合同，B公司承诺在两个月内完成服务。但两个月已经过去了，B公司却未能完成全部培训任务，A公司要求解除承揽合同并要求赔偿。

在此情况下，A公司可以向B公司提起诉讼，要求解除承揽合同并要求赔偿。由于B公司未能按时提供服务，导致A公司损失，B公司应该承担相应的赔偿责任。

案例二：C公司与D公司签订了网站设计服务的承揽合同，双方约定在合同履行期限内，C公司应该提供特定的服务，但D公司未能按照约定时间支付服务费用。在此情况下，C公司可以向D公司提起诉讼，要求解除承揽合同并收回网站的掌握权，同时要求违约金。

在此案例中，由于D公司未能按时支付服务费用，导致C公司无法如期进行服务，C公司可以要求解除合同并收回网站的掌握权。同时，如果合同中约定了违约金，C公司还可以向D公司要求违约金。

三、相关问题解答

1. 承揽合同约定完成时间如何计算？

承揽合同完成时间的计算应该根据合同的约定。一般情况下，承揽合同中会约定完成时间或履行期限，如果合同中未明确约定，一般由承揽人在合理时间内完成服务。

2. 如何处理承揽合同违约？

当承揽合同发生违约时，双方可以通过协商的方式解决。如果无法解决，一方可以向法院提起诉讼解决。

3. 承揽合同的违约金是否合法？

承揽合同中约定违约金是合法的，但应该在合同中明确约定，同时违约金不能过高，否则将会违反法律规定。

以上就是有关承揽合同纠纷起诉状范本下载的相关内容，希望对读者有所帮助。在商业合作中，双方应该遵循合法合规的原则，签订合法合规的合同，同时应该在履行合同过程中秉持诚信责任的原则，切勿虚假宣传和欺诈行为。当出现纠纷时，应该通过合法合规的方式解决，以免因违反法律规定而受到惩罚。